Приговор недобросовестным строителям

Истец указал, что в июле прошлого года между ним и ответчиком – индивидуальным предпринимателем - был заключен договор подряда на строительство дачного дома. При заключении договора белоречанин передал ответчику аванс в размере 120 тысяч рублей, позже - ещё 50 тысяч. Ответчик обязался выполнить работы до 30 октября 2020 года, однако они были выполнены не в полном объеме. При встрече участники сделки установили стоимость выполненных работ в сумме 130 тысяч 224 рубля. Оставшиеся деньги - 59 тысяч 776 рублей - до настоящего времени не возвращены.  Истец считает, что в данном случае нарушены его права как потребителя и просит суд взыскать с ответчика суд излишне уплаченную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда, судебные расходы, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Суд установил, что работы ответчик в определенный договором срок не исполнил, акт приема-передачи выполненных работ между сторонами не подписан, денежные средства, излишне полученные ответчиком от истца, не возвращены. Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взысканы денежные средства по договору подряда, неустойка, компенсация морального вреда, штраф, судебные расходы. Всего в сумме 197 тысяч 328 рублей.  

По состоянию на 8 октября 2021 года решение суда в законную силу не вступило.

Гульнара Мухаметшина, консультант суда